出国留学网

目录

监理工程师合同管理2017考点:索赔程序的相关步骤

【 liuxue86.com - 建设工程合同管理 】

  出国留学网监理工程师栏目小编们精心为广大考生准备了“监理工程师合同管理2017考点:索赔程序的相关步骤”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。

  索赔程序的相关步骤

  1.承包人的索赔程序

  (1)承包人提出索赔要求。

  ①发出索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。索赔事件发生后,承包人有义务做好现场施工的同期记录,工程师有权随时检查和调阅,以判断索赔事件造成的实际损害。

  ②递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内,或工程师可能同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。

  如果索赔事件的影响持续存在,28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时,承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天),定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内,报出最终详细报告,提出索赔论证资料和累计索赔额。

  (2)工程师审核索赔报告

  ①工程师审核承包人的索赔申请。接到正式索赔报告以后,工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。首先,在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录。其次,通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料;尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应计算出各方应该承担合同责任的比例。最后,再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。

  ②判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为:

  a.与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;

  b.造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;

  c.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

  上述3个条件没有先后、主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才处理应给予承包人的补偿额。

  ③对索赔报告的审查。

  a.事态调查:通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果,掌握事件详细情况。

  b.损害事件原因分析:即分析索赔事件是由何种原因引起,责任应由谁来承担。

  c.分析索赔理由:主要依据合同文件判明索赔事件是否属于未履行合同规定义务或未正确履行合同义务导致,是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。

  d.实际损失分析:即为索赔事件的影响分析,主要表现为工期的延长和费用的增加。

  e.证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性。

  ④确定合理的补偿额。

  (3)工程师与承包人协商补偿。工程师核查后初步确定应予以补偿的额度,往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致,甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致、索赔证据不充分、索赔计算的依据和方法分歧较大等,因此双方应就索赔的处理进行协商。通过协商达不成共识时,承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。

  工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

  对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,当工期索赔条件成立时,对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后,每次均应做出批准临时延长工期的决定,并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后,批准顺延工期总天数。应当注意的是,最终批准的总顺延天数,不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。

  (4)发包人审查索赔处理。当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告,再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况,决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人同意后,工程师即可签发有关证书。

  (5)承包人是否接受最终索赔处理。承包人接受最终的索赔处理决定,索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意,就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案,处理争议的最理想方式。达不成谅解,承包人有权提交仲裁或要求诉讼解决。

  2.发包人的索赔。

  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成损失时,发包人也应按合同约定向承包人提出索赔。(业主可以索赔的条款)

  监理工程师栏目为你推荐:

  监理工程师考试合格标准

  2017监理工程师记忆方法

  2017年监理工程师报考条件

  监理工程师2017年报名流程图

  2017年监理工程师考试报考策略

  2017年监理工程师准考证打印时间及入口

  监理工程师2017年考试时间:5月20、21日

  想了解更多建设工程合同管理网的资讯,请访问: 湖北建设工程合同管理

本文来源:https://jl.liuxue86.com/a/3078296.html
延伸阅读